空调安装工程合同14篇
随着时间的推移，合同出现的次数越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编精心整理的空调安装工程合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
空调安装工程合同1发包方(以下简称甲方)：
住址：
承包方(以下简称乙方)：
住址：
风险提示：
发包人的相对义务
购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。
且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。
根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定，本着平等、自愿、诚信的原则，结合本工程实际，双方就本工程施工过程中双方的权利、义务达成如下协议：
第一条、工程名称：
第二条、工程地点：
第三条、合同价款(不含税价)：：___________元(大写：_______________________元整)
第四条、合同工期：风险提示：关于实 ……此处隐藏27216个字……
４、保证风机盘管的噪音不影响室内正常营业要求，小于45分贝。
５、新风、排风系统的噪音已应满足室内营业要求，小于45分贝。
６、保证新风过滤系统符合中效过滤标准。
７、三层包房、卫生间、办公室应采用单独排风控制要求。
８、室外排风口位置，应注意冷凝水的排放。
９、空调、排风系统安装应全面考虑需方整体装修效果。
十、合同附件：
１、施工明细图。
２、现场施工规范。
３、现场施工安全制度。
十一、工程变更说明：
１、供方应严格按供需双方会签认可的施工图进行施工。
２、工程施工过程中，如有工程变更需求，无论何方均无权单独擅自改动，由此造成的工程质量等一切问题有变更方负责。
３、工程变更必须由供需双方会签的工程设计变更单。
４、本工程结束后，允许工程变更引起――增加或减少的人工安装费用不超过300元。超过部分应相互计算，计算标准按辽宁省工程材料定额标准。
十二、不可抗力：
１、供需双方因不可抗力的影响而不能履行合同责任时，履行合同的时间与不可抗力持续的时间相同。
２、合同的价格不因不可抗力而改变。
十三、仲裁：
１、因执行合同所发生的或者与本合同的相关的一切争执，原则上，由供需双方友好协商解决。
２、如双方不能解决时，将提交违约方的对方所在的人民法院或中国经济贸易委员会仲裁。
十四、合同生效：
本合同用中文书写，供需双方各持一份，自双方代表签字、盖章之日起生效。
需方：供方：
日期：日期
